Vous êtes dans : Accueil // Marchés publics // Construction du Relais Lorraine Lieu dit La Haie des Vignes
Construction du Relais Lorraine Lieu dit La Haie des Vignes
AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE
Pièces administratives Relais Lorraine
CCTP
Mémoires techniques
CDPGF
PLANS
1- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois
Correspondant : M. DAYNAC Christian, Président, 6 Impasse de la Colombe 54170 Colombey les Belles tél. : 03 83 52 08 16, télécopieur : 03 83 52 85 25, courriel : c-geisel @pays-colombey-sudtoulois.fr, adresse internet : www.pays-colombey-sudtoulois.fr, adresse internet du profil acheteur : www.e-marcheslorraine.fr,
2 - Objet du marché :
Construction du Relais Lorraine Lieu dit La Haie des Vignes – 54170 ALLAIN
3 -Type de marché de travaux : exécution
4 - Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : • Objet principal : 45
5- Lieu d'exécution des travaux : 54170 ALLAIN
6- Caractéristiques principales : • Des variantes seront-elles prises en compte : non • La présente consultation concernent le marché relatif aux travaux de la construction du Relais Lorraine. • Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le délai contractuel global de l'opération est de 43 semaines Il comprend la période de préparation et le délai d'exécution, commence à courir à compte de la date d’ordre de service n°1 de démarrage des travaux du marché.
En outre, les candidats sont informés que le maître d'ouvrage se réserve le droit de recourir à la passation d'avenants au sens de l'article 20 du Code des Marchés Publics qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.
7 - Prestations divisées en lots : oui
|
N° LOT
|
DESIGNATION
|
|
01
|
VRD
|
|
02
|
GROS OEUVRE
|
|
03
|
CHARPENTE METALLIQUE
|
|
04
|
COUVERTURE ETANCHEITE
|
|
05
|
PORTES SECTIONNELLES
|
|
06
|
CHARPENTE LAMELLEE COLLEE
|
|
07
|
MENUISERIES EXTERIEURES ALU.
|
|
08
|
SERRURERIE
|
|
09
|
PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION
|
|
10
|
ELECTRICITE
|
|
11
|
PLATRERIE ISOLATION
|
|
12
|
MENUISERIES INTERIEURES
|
|
13
|
REVÊTEMENT DE SOL FAÏENCE
|
|
14
|
PEINTURE
|
8 - Durée du marché ou délai d'exécution : suivant planning prévisionnel
9 - Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie remplacée le cas échéant par une garantie à première demande ou par une caution bancaire avec l'accord de la Communauté de Communes. Garantie à première demande couvrant le montant de l'avance.
10 - Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Paiement par virement administratif dans les délais réglementaires. Budget de la Communauté de Communes. Marchés à prix fermes et actualisables.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Entreprise unique ou groupement solidaire ou conjoint.
11 - Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
12 - Unité monétaire utilisée, l'euro
13 - Conditions de participation :
• Situation juridique - références requises : Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail (ancien DC6). • Capacité économique et financière - références requises : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
14- Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Conformément aux stipulations du règlement de consultation
15 - Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération : • Qualité technique (40 %) • Prix (60 %) .
16 - Type de procédure : Procédure adaptée
17 - Date limite de réception des offres : 09 novembre 2012 à 12 h 00
18 - Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
19 - Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 octobre 2012
20 - Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Maîtrise d'œuvre : CADEL Jean-Marc Tél. : 03 83 64 12 12
17, rue d’Inglemur Fax. : 03 83 64 10 87
54200 TOUL
Mel : jeanmarc@archi-cadel.fr
BETC MASSE (structure) Tél. : 03 25 03 39 51
49, rue Levy Alphandery Fax. : 03 25 32 16 52
52000 CHAUMONT
Mel : betc.masse@wanadoo.fr
BET Fluid Concept (fluides) Tél. : 03 29 94 15 34
10, rue St Jean Fax : 03 29 94 28 81
88300 NEUFCHATEAU
Mel : betc.masse@wanadoo.fr
21 - Adresse à laquelle les offres doivent être envoyés :
Les offres peuvent être adressées par voie postale, remises en main propre au service destinataire ou transmises .
Communauté de Communes
du Pays de Colombey et du Sud Toulois.
6, Impasse de la Colombe
54710 COLOMBEY LES BELLES
N° de téléphone : 03 83 52 08 16
N° de télécopie : 03 83 52 85 25
22 - Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le DCE est téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur de la Communauté de la Communes : www.e-marcheslorraine.fr ou www.pays-colombey-sudtoulois.fr
Les offres dématérialisées et par voie postale sont acceptées dans les conditions fixées par le règlement de consultation.
Maitre d'ouvrage : Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois
Mode de passation : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 09/11/2012